案例分析:(2023)最高法民申2675号建设工程项目施工纠纷再审申请案

时间: 2025-04-22 18:53:35 |   作者: 工程案例 工程案例

  

案例分析:(2023)最高法民申2675号建设工程项目施工纠纷再审申请案

  本案涉及青岛xx公司与重庆xx公司之间的建设工程施工合同纠纷。案件的起源可以追溯到双方签订的《xxxx二期B区15#-27#楼及28#地下车库工程工程建设价格鉴定意见书》(以下简称鉴定意见书),该鉴定意见书成为双方争议的焦点。青岛xx公司不服重庆市高级人民法院(2022)渝民终1023号民事判决,向最高人民法院申请再审。

  :鉴定意见书存在未按合同约定的计价原则进行检验确定、水电费未按合同约定调差、钢筋建模算量平法图集版本选择不当等问题,导致工程建设价格过低。鉴定意见书未将青岛xx公司自行购买的材料计入工程建设价格错误。

  :青岛xx公司实际施工的工程量远低于一、二审判决认定金额,大量合同约定本应由青岛xx公司完成施工的工程建设项目其并未施工。青岛xx公司一审中违规提交翻晒的废旧图纸,该图纸不能作为鉴定依据。

  :鉴定机构对鉴定意见进行了解释说明,并出庭接受质询,鉴别判定程序合法。鉴定意见书采用的计价原则与补充协议约定一致。对于选择性鉴定意见,青岛xx公司提供的图纸缺乏相应签章,一、二审法院选择按照发包人重庆xx公司提供的图纸作出的选择性鉴定意见,并无不当。对于推断性鉴定意见,由于涉及相关鉴定事项的证据不充分,一、二审法院依据在案证据对该部分意见选择认定并无不当。

  :工期延误的根本原因在于重庆xx公司拖延付款,应当扣除重庆xx公司、其他分包单位及恶劣天气等原因耽误的工期,应加大重庆xx公司的责任,减少青岛xx公司的责任。违约金条款适用错误,工期违约金应按同期贷款市场报价利率或实际损失调低。

  :青岛xx公司严重延误工期给重庆xx公司造成了巨大经济损失,应当依约支付工期延误违约金。

  :已生效的(2018)渝01民初496号民事判决已经认定青岛xx公司工期延误的事实。二审法院分别计算三个标段的违约金并对青岛xx公司的工期延误损失鉴定申请不予准许并无不当。对于违约金计算截止日期,已生效的(2018)渝01民初496号民事判决已确认双方合同于2018年10月10日解除,二审法院计算违约金至双方合同解除之日并无不当。

  :一、二审法院认定举证责任由重庆xx公司承担并无不当。重庆xx公司撤回了对青岛xx公司施工工程是不是真的存在质量上的问题及相关质量上的问题与青岛xx公司施工行为是不是真的存在因果关系的鉴定申请。

  :根据谁主张谁举证的一般规则,重庆xx公司主张工程存在质量上的问题,一、二审法院认定举证责任由重庆xx公司承担并无不当。重庆xx公司撤回了鉴定申请,因其并无充分证据证明其主张,一、二审法院未予支持并无不当。

  :该行为不是青岛xx公司实施,不应由其承担相应的责任。即便存在相关情况,也是重庆xx公司欠付工程款导致。

  :补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定,青岛xx公司工人多次围堵重庆xx公司的事实有公安机关的警情记录佐证,青岛xx公司亦因此向重庆xx公司出具支付违约金的相应承诺。

  :补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定,青岛xx公司工人多次围堵重庆xx公司的事实有公安机关的警情记录佐证,青岛xx公司亦因此向重庆xx公司出具支付违约金的相应承诺。二审法院判决青岛xx公司承担该部分违约金并无不当。

  最高人民法院认为,青岛xx公司、重庆xx公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一项、第二项、第五项、第六项的情形,裁定驳回青岛xx公司、重庆xx公司的再审申请。

  :鉴定机构对鉴定意见进行了解释说明,并出庭接受质询,鉴别判定程序合法。鉴定意见书采用的计价原则与补充协议约定一致。

  :工期延误违约金的计算应依据合同约定和生效判决认定的事实进行,法院会考虑案涉工程真实的情况后酌情调减部分违约金。

  :主张工程质量存在问题的一方需承担举证责任,撤回鉴定申请或无充分证据证明其主张的,法院不予支持。

  :补充协议对扰乱正常秩序行为的违约责任进行了约定,且有公安机关的警情记录佐证,法院会支持该部分违约金。

  本案再次强调了法院在审理建设工程项目施工合同纠纷时,对鉴定意见的严格审查和对再审新证据的严格认定,确保裁判结果的公平与公正。

  随着中美贸易冲突的升级,两国之间大宗商品的贸易流向正逐渐发生明显的变化:以大豆为例,分析人士指出,巴西有望进一步巩固中国最大大豆进口来源国的地位。美国大豆种植户警告,美国大豆可能将永远失去中国市场。

  有记者问:据多家报道,消息的人偷偷表示,特朗普政府正准备在关税谈判中向其他几个国家施压,要求其他几个国家限制与中国的贸易往来,以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论?答:我们注意到有关报道。

  日前,山西省大同市中级人民法院审理席某某上诉案及所涉婚约财产纠纷上诉案的审判长接受记者正常采访:本案系不公开审理的案件,一审宣判后,鉴于网上存在大量不实信息,法院在法律规定范围内最大限度回应社会关切,澄清事实。

  近日,世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉被问到有关美国和世贸组织关系的问题时,笑谈这是一个“五年来一次”的问题。记者:“(美国)共和党众议员提出动议,要求特朗普政府让美国退出世贸组织,美国现在还在“船上”吗?如果美国退出,世贸组织如何继续运作?

  潮汕英歌与海阳大秧歌同台斗舞,二者气势各异,一个靠动作,一个靠呐喊,网友:看了一场跨越南北的非遗“对话 ”

  潮汕英歌与海阳大秧歌同台斗舞,二者气势各异,一个靠动作,一个靠呐喊,网友:看了一场跨越南北的非遗“对话 ”

  玩具业是美国遭受关税冲击最严重的行业之一。美国有线电视新闻网(CNN)指出,对中国生产的玩具加征高额关税,意味着曾经物美价廉的玩具将变成“奢侈品”。美国商务部多个方面数据显示,2024年美国进口了价值177亿美元的玩具,其中75%来自中国。

  △美国加州州长纽森(资料图)美国人口和经济规模第一大州加利福尼亚州州长纽森当地时间16日宣布就关税问题起诉特朗普政府。他批评特朗普政府滥用关税政策的行为“违法”,给美国经济导致非常严重混乱和破坏。加州成为全美第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

  近日,深圳一市民在“深圳论坛”发帖称,自己在西丽南方科技大学医院检测肾功能,因医院血液检测结果存在严重偏差被误诊肾病。南方科技大学医院作出回复,该市民反映的情况确实存在,已对检验结果做复核修正,并向该市民诚挚道歉。通过排查回顾得出,本次检测结果出现偏差的原因可能为随机性误差(如电滋干扰、电源电压瞬间波动、振动、噪声等)或未知潜在干扰物(药物、试剂中某些物质)造成的。接下来,检验科将优化流程,对肌酐异常结果设置关联项目异常复检规则,制定审核要求,减少和杜绝类似事件再次发生。(深圳新闻网)

  深圳一#程序员住进轿车露营三年 ,每晚停车费7元,洗澡去健身房,周末驱车300公里回家陪老婆孩子。交警:交通执法不涉及是否有人住车里。

  山西“订婚案”维持原判,被告获刑3年,审判长答问:处女膜未破裂影不影响罪的认定?#媒体精选计划

  美国以关税手段胁迫其他几个国家限制对华经贸合作?商务部回应: 绥靖换不来和平,若任何一方牺牲中方利益达成交易,将坚决对等反制

  “雪绝不踏入广东一步”这话刚说完,广东人就被现实狠狠上了一课!有网友跑到粤湘赣三省交界碑打卡,镜头扫过界碑上“广东”二字的瞬间——旁边全是积雪覆盖!自家地界被白茫茫一片“包围”,广东网友直接绷不住:原来出了广东,真的全是“北方”!评论区炸锅了:“广东人:我是谁?我在哪?

  美国是全球最大的农产品出口国,中国是美国农产品出口的最大市场。而美国政府在中美贸易战中反复以“关税大棒”试图打击中国,却让本国豆农沦为政治博弈的牺牲品。当美国仍沉迷关税数字游戏时,中国早已大幅摆脱对美国农产品的依赖。中国向美国传递一个清晰的信号:谈,大门打开;打,奉陪到底!

其他人还喜欢